Se rendre au contenu
DOCUMENT CONTRACTUEL OFFICIEL • REPRODUCTION INTÉGRALE

Conditions Générales de Vente (CGV)

Vente à distance • Vente aux particuliers • Vente aux professionnels (B2B)

ITAL PVC France 5 rue de l'Artisanat, 91150 Étampes 06 73 94 09 36 contact@italpvc.fr Date : 2 novembre 2026
Version 30 Pages Conforme DGCCRF

Consultez, téléchargez ou imprimez les présentes CGV avant ou après votre commande.

Formulaire de Rétractation
Produits Sur Mesure

Conformément à l'art. L.221-28 3° du Code de la consommation, le droit de rétractation ne s'applique pas aux menuiseries confectionnées aux dimensions spécifiques du client.

Garantie Légale 2 Ans

Garantie légale de conformité de 2 ans (art. L.217-3 C. conso) et garantie des vices cachés (art. 1641 C. civil) applicables sur tous nos articles.

Livraison Spécialisée

Transport dédié menuiserie (colis longs 2m) sur rendez-vous en France métropolitaine. Vérification à réception et assistance atelier.

PARTIE 01

CADRE CONTRACTUEL ET IDENTITÉ

Article 1Identification du vendeur

Les présentes conditions sont établies par ITAL PVC, commercialisant notamment des portes accordéon, cabines de douche et paravents en PVC. Site internet : www.italpvc.fr ; e-mail : contact@italpvc.fr ; téléphone : 06 73 94 09 36 ; adresse commerciale : 5 rue de l’Artisanat, 91150 Étampes, France. Forme juridique, capital, SIREN, RCS, TVA intracommunautaire et siège social : complétés conformément aux mentions légales et extrait Kbis de la société.

Article 2Objet des conditions générales

Ces conditions définissent l’ensemble des droits et obligations contractuels du vendeur et de ses clients en matière de vente de produits, devis, commandes, prix, règlements, préparation, fabrication sur mesure, livraison, retours, garanties légales et commerciales, service après-vente et traitement amiable ou juridictionnel des litiges.

Article 3Champ d’application

Les dispositions destinées aux consommateurs s’appliquent aux achats effectués par des personnes physiques à des fins non professionnelles. Les acheteurs professionnels sont également régis par les dispositions spécifiques du chapitre XXIII et suivants, sous réserve des règles impératives du Code de commerce et des conditions particulières éventuellement convenues par écrit.

Article 4Acceptation des CGV

Les présentes conditions générales de vente sont consultables, enregistrables et imprimables à tout moment avant la passation de la commande. La validation définitive de la commande par une action positive distincte (case à cocher ou validation explicite) manifeste l'acceptation pleine et entière des CGV par le client. Les dispositions légales impératives prévalent sur toute clause contraire.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Les renseignements d’identification indiqués dans les présentes conditions correspondent aux documents officiels de la société. Une adresse commerciale ne remplace pas nécessairement l’adresse du siège social. La version opposable des CGV est celle portée à la connaissance du client au moment où il passe commande. Les dispositions s’interprètent dans le respect des règles impératives du Code de la consommation, du Code civil et, lorsque les parties agissent à titre professionnel, du Code de commerce.

PARTIE 02

CHAMP D’APPLICATION

Article 5Capacité juridique

La personne qui commande déclare disposer de la pleine capacité juridique de contracter ; le représentant d’une personne morale déclare être dûment habilité à l’engager. Toute vérification effectuée par ITAL PVC reste strictement nécessaire et proportionnée à la finalité de sécurisation des transactions.

Article 6Définitions

« Consommateur » désigne toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. « Professionnel » désigne toute personne physique ou morale agissant dans le cadre de son activité. « Produit standard » provient des références ordinaires en stock du catalogue ; « Produit sur mesure » est réellement confectionné selon des spécifications individuelles du client ou nettement personnalisé (dimensions de hauteur et largeur non standards, coupes au millimètre, accessoires dédiés).

Article 7Gamme de produits

ITAL PVC commercialise des portes accordéon PVC sur mesure, portes pliantes intérieures, cabines de douche accordéon extensibles, paravents et cloisons amovibles, séparations de locaux professionnels et médicaux, rails coulissants, profils, accessoires, pièces détachées et articles réalisés sur mesure. Seuls les produits effectivement proposés et décrits dans l’offre en ligne font l'objet du contrat.

Article 8Description et caractéristiques

Les fiches produits détaillent les dimensions, couleurs, matériaux (PVC vierge haute densité, sans plomb, 100% recyclable), configurations, accessoires et caractéristiques essentielles. Le client est tenu de vérifier l'adéquation du produit avec l'ouverture ou l'usage prévu avant de valider sa commande.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Les informations précontractuelles sont communiquées de manière lisible et compréhensible avant l’engagement de l’acheteur. Les droits des consommateurs sont distincts des négociations commerciales entre entreprises. Les conditions particulières ne peuvent en aucun cas écarter les protections légales impératives.

PARTIE 03

OFFRE ET CARACTÉRISTIQUES

Article 9Photographies et visuels

Les photographies, vidéos, schémas techniques et illustrations facilitent la présentation des produits. Les teintes et coloris réels peuvent varier légèrement selon les réglages graphiques des écrans ; aucune divergence substantielle par rapport aux caractéristiques contractuelles n’est admise. Les accessoires de décoration éventuellement illustrés ne sont pas inclus sauf mention expresse.

Article 10Origine et provenance

L’origine française, italienne ou européenne des matières premières ou des profilés n’est indiquée que si elle est formellement justifiée. L’utilisation de composants importés, les opérations d’assemblage en atelier et les mentions historiques sont clairement distinguées de l’origine réglementaire des biens.

Article 11Disponibilité

Les produits sont proposés selon les stocks de matières premières et nos capacités d'usinage en atelier. En cas d’indisponibilité temporaire d'un composant après passation de commande, le client en est immédiatement informé ; toute substitution nécessite son accord préalable exprès, et ses droits à l'annulation ou au remboursement intégral sont préservés.

Article 12Évolution des références

Le catalogue et les gammes peuvent évoluer pour les commandes futures. Les références, tarifs et caractéristiques d’une commande déjà conclue ne peuvent être modifiés unilatéralement au détriment du client.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Pour les portes accordéon et les cabines de douche, chaque fiche référence présente les dimensions, le coloris exact, les profilés inclus, les limites dimensionnelles d’utilisation et les indications relatives au montage et à l'entretien.

PARTIE 04

RÉFÉRENCES ET DISPONIBILITÉ

Article 13Prise des mesures

La commande doit mentionner des dimensions précises au millimètre près, en précisant selon le produit : la largeur de passage, la hauteur sous linteau, l’aplomb des supports muraux, le niveau du sol, le sens d’ouverture (latéral ou central) et la configuration d’installation. Si ITAL PVC réalise contractuellement la prise de mesures, elle en assume l'entière responsabilité technique.

Article 14Produits standards

Un produit appartenant à une gamme standard préfabriquée en série reste soumis au droit légal de rétractation lors d’une vente à distance. Le seul choix entre des options de couleur standard ne constitue pas nécessairement une personnalisation suffisante pour exclure ce droit.

Article 15Produits confectionnés sur mesure

Les menuiseries fabriquées à la demande selon les cotes individuelles fournies par le client (hauteur spécifique, largeur au centimètre près, découpes de profils et panneaux) constituent des biens confectionnés sur mesure. Conformément à la législation, les caractéristiques exactes sont récapitulées et validées par le client avant confirmation.

Article 16Validation des caractéristiques

Le client vérifie attentivement la largeur, la hauteur, les teintes, le sens de refoulement et les options de poignée / serrure. En cas d’ambiguïté dimensionnelle, notre atelier contacte le client avant mise en coupe. Les erreurs de coupe imputables à ITAL PVC restent intégralement prises en charge par l'atelier.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Un changement de fournisseur de matière première ou une adaptation de conditionnement ne saurait conduire à livrer sans accord préalable un produit sensiblement différent. Le client bénéficie d'une parfaite transparence technique.

PARTIE 05

PRISE DE MESURES ET FABRICATION

Article 17Modifications en cours de fabrication

Toute demande de modification de dimensions ou d'accessoires formulée après validation de commande doit être adressée par écrit à contact@italpvc.fr. Sa faisabilité dépend de l’avancement de la découpe en atelier ; tout ajustement de prix ou de délai est préalablement soumis à l’acceptation du client.

Article 18Exception légale au droit de rétractation pour les produits sur mesure

Conformément à l’article L.221-28, 3°, du Code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. Par conséquent, les portes accordéon et cabines fabriquées aux dimensions spécifiques de l’acquéreur ne bénéficient pas du délai de rétractation de 14 jours dès lors que la fabrication a été lancée. Les garanties légales de conformité et des vices cachés demeurent intégralement applicables.

Article 19Processus de commande en ligne

L'acheteur sélectionne son produit, saisit ses dimensions (largeur et hauteur), choisit sa teinte et ses options, renseigne ses coordonnées complètes de livraison, vérifie le récapitulatif de son panier, accepte les CGV, puis procède au règlement via un bouton affichant la mention claire « Commande avec obligation de paiement ».

Article 20Confirmation de commande

Dès validation de la commande, un récapitulatif contractuel complet est adressé par courrier électronique sur support durable, mentionnant le détail des produits, les cotes retenues, le prix en euros TTC, les frais de port éventuels et le délai estimatif de livraison. Le client est invité à conserver cet accusé de réception.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Il est expressément précisé si la largeur annoncée correspond au passage libre, à l’encombrement hors-tout ou à la dimension de tableau fini. Une simple sélection parmi des tailles prédéfinies ne constitue pas systématiquement une personnalisation excluant le droit de rétractation.

PARTIE 06

PERSONNALISATION ET DEVIS

Article 21Commandes par devis personnalisé

Les projets architecturaux, chantiers spécifiques, hôpitaux, cliniques ou commandes en volume peuvent faire l’objet d’un devis chiffré personnalisé précisant la nature des menuiseries, quantités, dimensions hors-normes, prix HT/TTC, délais et durée de validité de l'offre.

Article 22Contrôle et vérification anti-fraude

Afin de protéger nos clients contre les utilisations frauduleuses de moyens de paiement, ITAL PVC se réserve le droit de solliciter des justificatifs d’identité ou de domicile en cas d'incohérence manifeste entre les coordonnées de facturation, de livraison ou de paiement.

Article 23Motifs de refus exceptionnel

ITAL PVC se réserve le droit de refuser toute commande pour motif légitime et non discriminatoire, notamment en cas d'impossibilité technique avérée de fabrication dans les dimensions requises, de litige antérieur de paiement non régularisé, ou de suspicion étayée de fraude. Toute somme perçue est alors immédiatement remboursée.

Article 24Annulation et modification amiable

Toute demande d’annulation doit être adressée sans délai par écrit au service client. Pour les articles confectionnés sur mesure, une annulation amiable n'est envisageable que si la commande n'est pas encore entrée dans le cycle de débit et de découpe en atelier.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Une fiche de validation technique peut être émise pour reprendre la hauteur, la largeur, le sens de coulissement, le type de fermeture et la finition. La confirmation de cette fiche n'altère en rien le bénéfice des garanties légales.

PARTIE 07

COMMANDE ÉLECTRONIQUE ET PRIX

Article 25Affichage des prix

Les prix destinés aux consommateurs sont libellés en euros toutes taxes comprises (EUR TTC), incluant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable au jour de la commande sur le territoire français métropolitain. Les prix réservés aux professionnels peuvent être indiqués hors taxes (HT). Le prix affiché lors de la validation finale de la commande fait foi.

Article 26Frais supplémentaires et de transport

Les frais de port et d'expédition spécialisée pour colis longs sont calculés et affichés de manière transparente dans le panier avant toute validation de commande. Aucun frais supplémentaire n'est exigé sans accord préalable exprès de l'acheteur.

Article 27Offres promotionnelles et remises

Les promotions et remises éventuelles sont applicables pendant la période indiquée et dans la limite des stocks disponibles. L'affichage de prix réduits respecte scrupuleusement la réglementation en vigueur sur le prix antérieur de référence.

Article 28Moyens de paiement acceptés

Le règlement s'effectue par carte bancaire (Carte Bleue, Visa, Mastercard, American Express), Bancontact, paiement en 3 ou 4 fois avec notre partenaire Oney via la solution sécurisée PayPlug, ou virement bancaire. Les conditions d'éligibilité aux paiements fractionnés sont précisées avant paiement.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Le panier de commande détaille systématiquement le montant des marchandises, le montant de la TVA, les frais de livraison éventuels et les options sélectionnées. Le client dispose de la faculté de modifier son panier à tout moment avant règlement.

PARTIE 08

DEVIS, SÉCURITÉ ET PAIEMENT

Article 29Sécurité des paiements en ligne

Les transactions bancaires en ligne sont sécurisées par le protocole de chiffrement SSL/TLS 256 bits et gérées par des prestataires de paiement certifiés PCI-DSS (PayPlug / Banque partenaire). ITAL PVC n'a jamais accès aux numéros complets de carte bancaire de l'acheteur. Il est formellement déconseillé de transmettre des coordonnées bancaires par e-mail.

Article 30Facturation

Une facture numérique acquittée mentionnant les identifiants légaux d'ITAL PVC, le taux et montant de TVA, l'adresse de livraison et le détail des articles est générée pour chaque commande et mise à disposition dans l'espace client ou envoyée par e-mail.

Article 31Acomptes pour commandes sur devis

Pour les commandes professionnelles ou les fabrications hors-normes sur devis, les conditions de versement d'un acompte ou d'arrhes sont explicitement stipulées sur la proposition commerciale.

Article 32Réserve de propriété

ITAL PVC conserve l'entière propriété des biens livrés jusqu'à l'encaissement effectif et intégral de leur prix en principal et accessoires. Cette disposition ne fait pas obstacle au transfert des risques de perte ou de détérioration dès réception physique du bien par le consommateur.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Pour les chantiers d'envergure (hôtels, établissements de santé, collectivités), le devis contractuel précise les plans cotés, les échéances de fabrication et les modalités d'accès pour livraison.

PARTIE 09

ZONES DE LIVRAISON ET COLIS LONGS

Article 33Zones géographiques desservies

ITAL PVC livre l'ensemble du territoire de la France métropolitaine. Pour la Corse, les îles du littoral métropolitain, les collectivités d'outre-mer ou l'étranger, une étude tarifaire et logistique spécifique est établie sur demande préalable.

Article 34Organisation de la livraison

La livraison est effectuée à l'adresse indiquée par le client lors de sa commande, par transporteur spécialisé ou service de messagerie. Les livraisons volumineuses sont réalisées sur prise de rendez-vous téléphonique ou par SMS.

Article 35Spécificités des colis longs et profilés

Les portes accordéon et rails en PVC mesurant fréquemment entre 1,80 m et 2,50 m de hauteur, ils sont conditionnés sous cartons renforcés dits « colis longs ». Ce format nécessite un acheminement par transporteur adapté à la manutention de menuiseries.

Article 36Emballage et protection

Chaque commande fait l’objet d'un emballage professionnel haute protection (carton double cannelure, calage et film protecteur sur les profilés PVC). Le client est invité à conserver les emballages d'origine pour toute éventuelle réclamation ou retour.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Les prix présentés aux particuliers sont toujours fermes et définitifs en TTC. Les contraintes particulières d'accessibilité du lieu de livraison (rues étroites, étages sans ascenseur, zones piétonnes) doivent être signalées lors de la commande.

PARTIE 10

DÉLAIS DE FABRICATION ET DE LIVRAISON

Article 37Délais de préparation et de livraison

Le délai global est communiqué avant la validation du panier. Pour les produits sur mesure, il comprend le délai de découpe et d'assemblage en atelier (généralement 2 à 5 jours ouvrés) et le délai d'acheminement par transporteur (généralement 48 à 72 heures en France métropolitaine).

Article 38Retard de livraison et recours du consommateur

Conformément aux articles L.216-1 à L.216-6 du Code de la consommation, en cas de dépassement de la date convenue non imputable à un cas de force majeure ou au fait du client, le consommateur peut enjoindre ITAL PVC d'effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable, puis demander la résolution du contrat et son remboursement intégral si le délai n'est pas honoré.

Article 39Exactitude de l'adresse de livraison

Le client est seul responsable de l'exactitude des informations d'adresse et de téléphone renseignées. Tout surcoût de re-livraison ou de mise en instance consécutif à une erreur de saisie ou à un accès impossible non signalé pourra être facturé avec son accord préalable.

Article 40Absence lors de la livraison

En cas d'absence lors du créneau convenu avec le transporteur, un avis de passage ou un message de re-programmation est délivré pour fixer un second passage ou orienter le colis vers un dépôt logistique régional.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Tous les moyens de paiement et délais de transport actifs sont mis à jour en temps réel. Le suivi d'expédition avec numéro de traçabilité est communiqué au client dès le départ de l'atelier.

PARTIE 11

RÉCEPTION, CONTRÔLE ET RISQUES

Article 41Contrôle à la réception du colis

Il est vivement recommandé au client de vérifier l’état extérieur des colis dès leur présentation par le livreur, et d'émettre des réserves manuscrites précises et circonstanciées sur le bon de transport en cas de carton écorné, plié ou ouvert. L'absence de réserves au moment de la livraison ne prive toutefois pas le consommateur du bénéfice de ses garanties légales.

Article 42Signalement de colis endommagé

En cas de produit abîmé pendant le transport, le client est invité à le signaler sous 48 heures au service client d'ITAL PVC à contact@italpvc.fr avec photos du colis et de l'article endommagé, afin d'activer immédiatement la réexpédition gratuite des pièces concernées.

Article 43Livraison incomplète ou pièce manquante

Toute pièce, visserie, rail ou poignée manquante constatée à l'ouverture du carton doit être signalée au service client pour une expédition prioritaire sans frais des pièces de remplacement.

Article 44Transfert des risques

Le risque de perte ou d'endommagement des produits est transféré au consommateur au moment où ce dernier, ou un tiers désigné par lui autre que le transporteur proposé par ITAL PVC, prend physiquement possession des biens.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

La manutention des colis de menuiserie de 2 mètres exige des précautions normales. Les contestations éventuelles entre le vendeur et son transporteur ne sont en aucun cas répercutées sur les droits du consommateur final.

PARTIE 12

DROIT DE RÉTRACTATION (PRODUITS STANDARDS)

Article 45Délai légal de rétractation de 14 jours

Pour les contrats conclus à distance portant sur des produits standards du catalogue (non personnalisés ni découpés sur mesure), le consommateur dispose d’un délai de 14 jours calendaires à compter de la réception physique des biens pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter de pénalités.

Article 46Modalités de notification de rétractation

Pour exercer son droit de rétractation, le consommateur notifie sa décision dénuée d’ambiguïté avant l’expiration du délai de 14 jours, soit au moyen du formulaire type figurant en Annexe 1 des présentes CGV, soit par courrier électronique à contact@italpvc.fr ou par lettre recommandée avec AR.

Article 47Fonctionnalité de rétractation en ligne

Le client peut également déclarer sa rétractation via le formulaire de contact du site internet. Un accusé de réception lui est aussitôt adressé sur support durable.

Article 48Modalités de renvoi des marchandises

Le consommateur renvoie les produits complets, dans leur état d’origine, sans retard excessif et au plus tard dans les 14 jours suivant la communication de sa décision de se rétracter, à l'adresse de notre atelier : ITAL PVC, 5 rue de l’Artisanat, 91150 Étampes, France.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Le délai de rétractation s’apprécie à compter de la réception du dernier lot en cas de commande livrée en plusieurs colis distincts. Le site présente en permanence ces modalités de façon claire et transparente.

PARTIE 13

FRAIS ET MODALITÉS DE RETOUR

Article 49État des biens retournés et dépréciation

Le consommateur ne peut être tenu responsable que de la dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles strictement nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du produit. Tout produit retourné incomplet, sali, cassé ou endommagé suite à une pose imprudente pourra faire l'objet d'une décote proportionnée.

Article 50Prise en charge des frais de retour

Conformément à l’article L.221-23 du Code de la consommation, les frais directs de renvoi des marchandises restent à la charge du client, sauf convention contraire ou offre commerciale expresse.

Article 51Estimation du coût de retour des colis volumineux

En raison de leur longueur supérieure à 1,80 m, les portes accordéon et cabines de douche en PVC ne peuvent pas être renvoyées par les services postaux ordinaires. Le consommateur doit recourir à un transporteur de fret. Le coût estimatif moyen de retour en France métropolitaine se situe généralement entre 35 € et 70 € TTC selon le poids, la région et le transporteur choisi.

Article 52Rappel de l'exclusion des produits sur mesure

Aucun retour au titre du droit de rétractation ne peut être accepté pour les menuiseries découpées et confectionnées sur mesure aux dimensions personnalisées du client (art. L.221-28 3° C. conso).

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Des photos de l'emballage et de l'état du matériel facilitent le traitement rapide des dossiers. La distinction entre produits standards échangeables et menuiseries sur mesure est formellement rappelée avant chaque commande.

PARTIE 14

REMBOURSEMENT ET NON-CONFORMITÉS

Article 53Modalités et délais de remboursement

En cas d'exercice régulier du droit de rétractation pour un produit éligible, ITAL PVC rembourse la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison standard initiaux, dans un délai maximum de 14 jours à compter de la réception de la notification de rétractation, avec faculté de différer le remboursement jusqu’à récupération effective des biens ou preuve de leur réexpédition.

Article 54Erreur de préparation imputable au vendeur

Si un produit livré ne correspond pas à la référence ou aux dimensions commandées par suite d'une erreur d'atelier, ITAL PVC prend en charge l'intégralité des frais de reprise et réexpédie le produit conforme sans aucun frais pour l'acheteur.

Article 55Produit présentant un défaut ou avarie

Tout défaut de fabrication ou avarie relève des garanties légales de conformité et des vices cachés, et non du droit de rétractation. Les réparations, remplacements ou remboursements s'appliquent selon les dispositions légales.

Article 56Inaliénabilité des garanties légales

Les garanties légales de conformité et des vices cachés s'appliquent de plein droit à l'ensemble des articles standards et sur mesure vendus sur le site. Aucune clause contractuelle ne peut restreindre ni supprimer ces droits impératifs.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Le consommateur n'a pas à supporter de frais de transaction pour son remboursement, qui est effectué selon le même moyen de paiement que celui utilisé lors de la commande initiale, sauf accord exprès différent.

PARTIE 15

GARANTIES LÉGALES (CONFORMITÉ ET VICES CACHÉS)

Article 57Garantie légale de conformité (Art. L.217-3 et s. C. conso)

Le consommateur bénéficie d'une garantie légale de conformité de deux ans à compter de la délivrance du bien pour tout produit neuf. Durant ce délai de deux ans, les défauts de conformité qui apparaissent sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire apportée par le vendeur.

Article 58Droits à réparation ou remplacement sans frais

En cas de défaut de conformité, le consommateur a le droit d'exiger la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, sans aucun frais, dans un délai maximal de 30 jours suivant sa demande et sans inconvénient majeur.

Article 59Réduction du prix ou résolution du contrat

Si la réparation ou le remplacement est impossible ou n'a pu intervenir dans le délai de 30 jours, ou cause un inconvénient majeur, le consommateur peut obtenir une réduction de prix en conservant le bien ou résoudre le contrat avec remboursement intégral contre restitution du produit.

Article 60Garantie légale des vices cachés (Art. 1641 et s. Code civil)

Le client bénéficie de la garantie légale contre les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix. L'action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

L'encadré réglementaire complet de l'article D.211-2 du Code de la consommation relatif à ces garanties est fidèlement reproduit en Annexe 2 des présentes CGV et s'impose à l'ensemble des ventes.

PARTIE 16

GARANTIE COMMERCIALE ET SAV ATELIER

Article 61Garantie commerciale atelier 5 ans

En complément des garanties légales obligatoires, ITAL PVC accorde une garantie commerciale atelier de 5 ans sur la tenue mécanique des profilés en PVC extrudé et les rails de guidage contre tout affaissement anormal, sous réserve d’une pose et d'un entretien conformes.

Article 62Limites de garantie et usure normale

Sont exclus de la garantie les dommages résultant d'un choc violent extérieur, d'une tentative d'effraction, d'un nettoyage à l'aide de solvants ou d'acides agressifs altérant le PVC, d'un défaut manifeste d'aplomb lors de l'installation par le client ou d'un usage contraire aux préconisations techniques.

Article 63Disponibilité des pièces détachées

ITAL PVC assure la disponibilité des pièces d’usure essentielles (roulettes, patins coulissants, poignées, aimants, vis de réglage) pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date de fabrication de la menuiserie.

Article 64Modalités de saisine du SAV

Pour toute prise en charge sous garantie ou réclamation technique, le client transmet son numéro de facture et des photos ou vidéos explicatives à sav@italpvc.fr ou contact@italpvc.fr. Notre équipe technique apporte une réponse sous 48 heures ouvrées.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Les produits sur mesure bénéficient intégralement de toutes les garanties légales et commerciales. Un défaut dimensionnel supérieur aux tolérances usuelles de coupe (+/- 2 mm) ouvre droit à correction immédiate sans frais.

PARTIE 17

CONDITIONS D’INSTALLATION ET DE POSE

Article 65Conditions générales de pose

Nos menuiseries et cabines en PVC sont conçues pour une installation soignée en intérieur sur supports sains, rigides et plans. Le poseur doit impérativement vérifier l'aplomb des montants et l'horizontalité du linteau avant fixation définitive du rail supérieur.

Article 66Pose réalisée par le client lui-même

Le client peut réaliser la pose lui-même à l'aide de la notice fournie et des tutoriels consultables sur le site. Les garanties légales restent pleinement acquises dès lors que les consignes de perçage et de vissage prescrites sont respectées.

Article 67Intervention d’un installateur indépendant

Lorsque le client confie la pose à un artisan ou installateur tiers, ce dernier demeure seul responsable de la qualité d'exécution de sa prestation de pose. ITAL PVC répond de la conformité de la menuiserie livrée.

Article 68Spécificités d'étanchéité des cabines de douche

Les cabines de douche accordéon en PVC assurent une excellente rétention des projections d'eau courante. Leur efficacité dépend de l'application soignée d'un cordon de silicone sanitaire neutre entre les montants muraux et le receveur ou carrelage.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Les notices techniques d'installation sont fournies avec les produits et téléchargeables sur le site. Des conseils personnalisés peuvent être sollicités auprès de nos techniciens par téléphone au 06 73 94 09 36.

PARTIE 18

USAGES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES

Article 69Entretien des portes accordéon PVC

Les panneaux en PVC haute densité se nettoient simplement à l’eau savonneuse tiède ou avec un détergent doux non abrasif à l'aide d'un chiffon microfibre. Il est recommandé de lubrifier légèrement le rail supérieur une fois par an à l'aide d'un spray silicone sec.

Article 70Usage en cabinet médical et établissement de santé

Les cloisons mobiles et paravents lavables en PVC répondent aux impératifs d'hygiène et de désinfection des cabinets médicaux, cliniques et salles de soins. Ils ne constituent pas des dispositifs médicaux au sens du règlement UE 2017/745.

Article 71Sécurité des biens et des personnes

Nos profilés en PVC vierge sont exempts de métaux lourds (sans plomb, sans cadmium) et certifiés auto-extinguibles au contact de la flamme selon les normes européennes en vigueur pour les menuiseries intérieures d'habitation.

Article 72Protection des données personnelles

Les données collectées lors des commandes sont strictement nécessaires à l'exécution du contrat, à la facturation, à la livraison et à la gestion des garanties, dans le strict respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD 2016/679).

Précisions d’application pour ITAL PVC :

La mention d'une durée de vie estimée d'un matériau ne saurait être confondue avec la durée contractuelle de garantie. Toutes les certifications mentionnées sont appuyées par des fiches techniques fabricants.

PARTIE 19

DONNÉES PERSONNELLES ET COOKIES (RGPD)

Article 73Finalités des traitements de données

Les informations personnelles recueillies ont pour finalités la gestion des commandes, la fabrication, la livraison par nos transporteurs partenaires, l'émission des factures, le suivi SAV et, sous réserve du consentement du client, l'envoi d'informations sur nos produits. Aucune donnée n'est cédée ni vendue à des tiers.

Article 74Droits d’accès, de rectification et d’opposition

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au RGPD, toute personne physique dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité de ses données. Ces droits peuvent être exercés en écrivant à dpo@italpvc.fr ou contact@italpvc.fr. Une réclamation peut être introduite auprès de la CNIL (www.cnil.fr).

Article 75Gestion des cookies et traceurs

Le site www.italpvc.fr utilise des cookies techniques indispensables à la mémorisation du panier, à la session de configuration et à la sécurité. Les cookies statistiques ou de personnalisation nécessitent le consentement préalable de l'internaute.

Article 76Disponibilité et maintenance du site

ITAL PVC met en œuvre des moyens raisonnables pour assurer la disponibilité continue de son site internet, sous réserve des opérations indispensables de maintenance technique qui n'affectent pas les commandes d'ores et déjà validées.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Notre politique de confidentialité détaillée est consultable sur le site. Les coordonnées téléphoniques du consommateur ne sont utilisées que pour la bonne exécution de sa livraison et ne font l'objet d'aucun démarchage commercial téléphonique intempestif.

PARTIE 20

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET RESPONSABILITÉ

Article 77Propriété intellectuelle

Tous les textes, marques, logos, visuels, photographies, vidéos, configurateurs et contenus du site www.italpvc.fr sont la propriété exclusive d’ITAL PVC ou de ses concédants. Toute reproduction, copie ou exploitation sans autorisation écrite préalable est passible de poursuites au titre du Code de la propriété intellectuelle.

Article 78Responsabilité contractuelle

ITAL PVC est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de vente conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services (transporteurs), sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Article 79Force majeure

La responsabilité de l'une ou l'autre des parties ne pourra être engagée en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution de ses obligations résultant d’un événement de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil (catastrophes naturelles, blocages généralisés des réseaux de transport, guerres, crises sanitaires majeures).

Article 80Procédure de réclamation

Pour toute réclamation, le client est invité à contacter en priorité notre service client à contact@italpvc.fr ou par courrier à ITAL PVC, 5 rue de l’Artisanat, 91150 Étampes, en précisant son numéro de commande et en joignant tout élément utile pour un examen rapide.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Nos équipes s'engagent à traiter toute réclamation sous un délai maximum de 5 jours ouvrés à compter de sa réception afin de rechercher systématiquement une issue constructive et satisfaisante.

PARTIE 21

MÉDIATION DE LA CONSOMMATION ET LITIGES

Article 81Règlement amiable des différends

En cas de désaccord, les parties s'engagent à privilégier une solution amiable et concertée avant d'engager toute procédure contentieuse.

Article 82Recours gratuit à un médiateur de la consommation

Conformément aux dispositions des articles L.612-1 et suivants du Code de la consommation, en cas de litige qui n'aurait pu être résolu dans le cadre d'une réclamation écrite préalable auprès de notre service client, le consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation agréé. Médiateur compétent : Médiation de la Consommation - CM2C (Centre de la Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice) - 14 rue Saint-Jean, 75017 Paris - Site internet : www.cm2c.net - Plateforme européenne de Règlement en Ligne des Litiges (RLL) : https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Article 83Droit applicable

Les présentes conditions générales de vente ainsi que toutes les opérations d'achat qui en découlent sont régies par le droit français, sans préjudice des dispositions impératives plus protectrices du pays de résidence du consommateur au sein de l'Union européenne.

Article 84Juridiction compétente

En cas de litige avec un consommateur, la juridiction compétente est désignée conformément aux règles de procédure civile : le consommateur peut saisir, à son choix, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable, ou la juridiction du siège social du vendeur.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Aucune clause contractuelle ne peut priver le consommateur du droit de saisir le tribunal territorialement compétent de son domicile conformément à l'article R.631-3 du Code de la consommation.

PARTIE 22

DISPOSITIONS DIVERSES ET ÉVOLUTION

Article 85Divisibilité et nullité partielle

Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGV sont tenues pour non valides ou déclarées telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.

Article 86Évolution et mise à jour des CGV

ITAL PVC se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de vente à tout moment pour les adapter aux évolutions législatives, techniques ou commerciales. La version applicable à une commande demeure celle en vigueur et acceptée au jour où la commande a été passée.

Article 87Dispositions spécifiques aux acheteurs professionnels

Les articles 89 à 100 s'appliquent spécifiquement aux commandes passées par des professionnels (artisans menuisiers, poseurs, entreprises générales du bâtiment, revendeurs, architectes, décorateurs d'intérieur, cliniques et établissements publics ou privés).

Article 88Conditions tarifaires professionnelles

Les prix professionnels sont communiqués sur devis ou via un compte professionnel dédié. Les barèmes et conditions de remises sur volume sont régis par les dispositions du Code de commerce.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

L'adhésion au médiateur de la consommation est obligatoire pour tout professionnel de la vente aux particuliers en France. ITAL PVC garantit la pleine effectivité des dispositifs prévus par les pouvoirs publics.

PARTIE 23

CONDITIONS PARTICULIÈRES PROFESSIONNELS (B2B)

Article 89Devis et commandes professionnelles B2B

Toute commande professionnelle fait l'objet d'un devis ou bon de commande détaillant les spécifications techniques, dimensions, profilés, quincaillerie, prix unitaire HT, taux de TVA, modalités d'expédition et délais convenus.

Article 90Remises, rabais et ristournes

Des remises quantitatives ou d'affaires peuvent être accordées selon le volume annuel, la régularité des commandes ou la nature des chantiers, dans le respect des règles de transparence commerciale du Code de commerce.

Article 91Conditions et délais de paiement entre professionnels

Sauf accord dérogatoire exprès mentionné sur la facture, le paiement s'effectue au comptant à la commande. Tout délai de paiement consenti ne peut excéder les plafonds légaux prévus par l’article L.441-10 du Code de commerce.

Article 92Pénalités de retard et indemnité forfaitaire légale de 40 €

En application de l’article L.441-10 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité de pénalités de retard calculées au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, ainsi qu'une indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, sans préjudice d'une indemnisation complémentaire sur justificatifs.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Les professionnels ne bénéficient pas du droit de rétractation sauf exceptions très spécifiques et cumulatives prévues par l'article L.221-3 du Code de la consommation pour les très petites entreprises concluant hors établissement.

PARTIE 24

PAIEMENT ET TRANSPORT PROFESSIONNEL (B2B)

Article 93Réserve de propriété B2B

ITAL PVC conserve la propriété exclusive de toutes les menuiseries livrées aux professionnels jusqu'au complet paiement du prix en principal, frais et taxes. En cas de procédure collective de l'acheteur professionnel, la revendication des marchandises peut être exercée conformément aux dispositions légales.

Article 94Transport et transfert des risques entre professionnels

Sauf stipulation contraire sur le bon de commande, les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur professionnel dès la remise au premier transporteur en sortie d'atelier.

Article 95Réclamations et délais de forclusion B2B

L'acheteur professionnel est tenu de vérifier la conformité des marchandises dès réception et de formuler toute réserve auprès du transporteur conformément à l'article L.133-3 du Code de commerce dans les trois jours ouvrés, sous peine de forclusion.

Article 96Fabrication dédiée et séries professionnelles

Toute commande de profils découpés sur mesure ou personnalisés pour un chantier professionnel ne peut être ni annulée, ni reprise, ni remboursée dès lors que la production a été engagée.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Les relations d'affaires B2B privilégient une contractualisation claire des tolérances de fabrication, des plannings de mise à disposition et des conditions de livraison sur site ou sur chantier.

PARTIE 25

DISTRIBUTION ET COMMANDES EN VOLUME

Article 97Distribution et revente

Les distributeurs, quincaillers et menuisiers revendeurs assument l'ensemble de leurs obligations légales d'information, de conseil et de sécurité vis-à-vis des utilisateurs finaux. Ils fixent librement leurs prix de revente au public.

Article 98Usage des marques et documentations techniques

L'usage des marques, photographies, catalogues et notices d'ITAL PVC par des revendeurs ou installateurs agréés est subordonné à un accord préalable et ne doit comporter aucune allégation trompeuse sur la provenance ou les certifications des produits.

Article 99Indépendance des poseurs et installateurs

Les poseurs indépendants agissent sous leur propre responsabilité décennale et civile professionnelle. ITAL PVC n'assume aucune responsabilité quant aux défauts d'ancrage, de calage ou d'étanchéité imputables à une pose défectueuse par un tiers.

Article 100Contrats cadres et programmes de volume

Des conventions particulières peuvent organiser les cadencements de livraison, les fiches techniques personnalisées, les remises de fin d'année et les conditions de garantie spécifiques pour les promoteurs, bailleurs sociaux ou groupes hôteliers.

Précisions d’application pour ITAL PVC :

Pour les opérations de grande envergure, un cahier des charges technique validé conjointement prévaut sur les conditions générales en cas de stipulations expresses contraires.

ANNEXE 1

FORMULAIRE TYPE DE RÉTRACTATION

Rappel important : Conformément à l’article L.221-28, 3°, du Code de la consommation, le droit légal de rétractation ne s'applique pas aux menuiseries confectionnées sur mesure selon les spécifications précises du client (hauteurs et largeurs personnalisées au centimètre près). Le présent formulaire ne concerne que les achats de produits standards non découpés ni personnalisés.

Modèle de Formulaire de Rétractation

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter d'un contrat portant sur un produit standard du catalogue.

À l'attention de :

ITAL PVC — Service Retours Clients

5 rue de l’Artisanat, 91150 Étampes, France

E-mail : contact@italpvc.fr | Téléphone : 06 73 94 09 36


Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du produit ci-dessous :

  • • Désignation du produit : __________________________________________________
  • • Numéro de commande : __________________________________________________
  • • Commandé le : ____ / ____ / ________ | Reçu le : ____ / ____ / ________
  • • Nom et prénom du consommateur : _____________________________________
  • • Adresse postale du consommateur : ___________________________________
  • • Adresse e-mail du consommateur : ______________________________________
  • • Date : ____ / ____ / ________
  • • Signature du consommateur (en cas de notification sur papier) :
ANNEXE 2

GARANTIES LÉGALES (ARTICLE D.211-2 DU CODE DE LA CONSOMMATION)

Information légale impérative : En application de l'article D.211-2 du Code de la consommation, l'encadré légal réglementaire ci-dessous est intégralement reproduit. Il s'applique à l'ensemble des consommateurs pour tous les achats réalisés auprès d'ITAL PVC.

Encadré Réglementaire Intégral — Garanties Légales

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou à ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :
1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;
3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;
4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du Code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du Code de la consommation).


Garantie légale des vices cachés (Code civil) :
Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du Code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.

Point de contact pour l'exercice des garanties légales et SAV :

ITAL PVC — Service Réclamations & Garanties, 5 rue de l'Artisanat, 91150 Étampes, France — E-mail : contact@italpvc.fr — Tél : 06 73 94 09 36.

ANNEXE 3

CONTACTS, COORDONNÉES ET MENTIONS LÉGALES

Coordonnées Officielles & Informations Précontractuelles
Établissement & Atelier

ITAL PVC France

5 rue de l'Artisanat

91150 Étampes, France

Atelier de découpe, assemblage et logistique menuiserie.

Contact & Assistance Client

Téléphone : 06 73 94 09 36

E-mail général : contact@italpvc.fr

Service Après-Vente : sav@italpvc.fr

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.

Médiateur de la Consommation Agréé

CM2C (Centre de la Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice)

14 rue Saint-Jean, 75017 Paris, France

Site internet : www.cm2c.net

Plateforme RLL européenne : ec.europa.eu/consumers/odr

Sources Juridiques de Référence

• Code de la consommation : Articles L.221-18, L.221-28, L.217-3 et suivants, D.211-2.

• Code civil : Articles 1101 et suivants, 1218, 1641 et suivants.

• Code de commerce : Article L.441-10.

Textes officiels consultables sur Légifrance.gouv.fr.